ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации городского округа - г. Волжский Волгоградской обл. от 03.02.2006 № 283
"О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА -
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 февраля 2006 г. № 283
О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", статьей 47 Устава городского округа - город Волжский Волгоградской области, Постановлением Волжской городской Думы от 05.10.2005 № 147/8 "Об определении уполномоченных органов в сфере размещения муниципальных заказов г. Волжского", постановляю:
1. Поручить отделу муниципального заказа управления экономики осуществлять функции уполномоченного органа по размещению заказов для муниципальных нужд и ведению реестра муниципальных контрактов.
2. Главным распорядителям, распорядителям, получателям средств городского бюджета представлять в отдел муниципального заказа управления экономики заявки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для размещения заказов путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок цен.
3. Утвердить типовые формы муниципальных контрактов на поставку товаров для муниципальных нужд (приложение № 1), на выполнение подрядных работ (приложение № 2) и на выполнение подрядных работ по строительству и реконструкции (приложение № 3).
4. Считать утратившими силу:
1) Постановление главы администрации г. Волжского от 17.02.2003 № 632 "О мерах по повышению эффективности закупок продукции для муниципальных нужд г. Волжского";
2) пункт 2 Постановления главы администрации г. Волжского от 10.12.2003 № 4378 "О внесении дополнений к Постановлению главы администрации г. Волжского от 13.06.2002 № 1775 "О порядке заключения договоров";
3) Постановление главы администрации г. Волжского от 29.03.2005 № 1227 "О внесении изменений в Постановление главы администрации г. Волжского от 17.02.2003 № 632 "О мерах по повышению эффективности закупок продукции для муниципальных нужд г. Волжского".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа - г. Волжский А.И. Штукарева.
Глава городского округа
И.Н.ВОРОНИН
Приложение № 1
к Постановлению
главы администрации
городского округа -
город Волжский
Волгоградской области
от 3 февраля 2006 г. № 283
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на поставку товаров для муниципальных нужд
"__" ______________ ________ г.
Муниципальное образование - г. Волжский в лице органа местного
самоуправления __________________________________________________,
именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице _______________________,
действующего на основании ____________________, с одной стороны, и
_________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем - Поставщик, в лице ______________________,
действующего на основании _______________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется по результатам конкурса на поставку
продукции для муниципальных нужд, состоявшегося _________________,
поставить, а Заказчик принять и оплатить
__________________________________________________________________
(наименование продукции)
в количестве и сроки согласно спецификации, являющейся
неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение к контракту).
2. Качество и комплектность
2.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна
соответствовать
_________________________________________________________________,
(наименование нормативных документов)
при необходимости _______________________________________________.
(остаточные сроки годности товара)
2.2. В случае обнаружения при приемке продукции несоответствия
поставленного количества товара спецификации, требованиям,
указанным в п. 2.1 настоящего контракта, брака (заводского или
испорченного при транспортировке) или других недостатков,
свидетельствующих о невозможности использования продукции по
назначению, Заказчик должен незамедлительно составить
двухсторонний акт о выявленных недостатках, один экземпляр
которого передается в течение 2 дней Поставщику.
2.3. Поставщик в течение ____ дней с момента получения акта обязан
доставить недопоставленное количество или произвести замену
продукции, указанной в акте.
2.4. Поставщик обязан поставлять товар Покупателю в упаковке,
обеспечивающей сохранность при перевозке и хранении.
3. Цена продукции и сумма контракта
3.1. Поставляемая продукция оплачивается по ценам протокола
конкурса на размещение муниципального заказа ____________________,
(N, дата протокола)
которые соответствуют ценам, указанным в спецификации (приложение
к контракту).
В цену поставляемой продукции входят:
Тара и упаковка (не входят) _____________ руб.
Транспортные услуги _________________________________________ руб.
оплачиваются Заказчиком (Поставщиком)
_________________________________________________________________.
(другие составляющие)
3.2. Цены в период действия контракта являются фиксированными и
изменению не подлежат.
3.3. Общая сумма поставки по настоящему контракту составляет _____
__________________________________________________________ рублей.
4. Порядок расчетов
4.1. Оплата продукции по настоящему контракту производится путем
__________________________________________________________________
(форма оплаты)
_________________________________________________________________.
4.2. Оплата производится в течение _________ дней со дня получения
продукции.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного настоящим контрактом, другая сторона вправе
потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф,
пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного настоящим
контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
(штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик
освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.2. Поставщик несет ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим
контрактом, в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.
5.3. За нарушение установленного в контракте срока поставки
Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1%
от общей суммы поставки за каждый день просрочки.
5.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения
обязательств по настоящему контракту или устранения выявленных
нарушений.
7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями сторон и действует до полного
исполнения обязательств по настоящему контракту каждой из сторон.
7.2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению
сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение обязательств по контракту, если
неисполнение будет следствием непреодолимой силы или чрезвычайных
обстоятельств, таких, как стихийные явления природы, забастовки,
военные действия, эпидемии, закрытие ж/д для провоза продукции,
подтвержденное МПС, запретительные меры органов власти и
управления.
8.2. Сторона, для которой наступление форс-мажорных обстоятельств
делает невозможным выполнение обязательств по настоящему
контракту, должна письменно уведомить другую сторону о начале,
длительности и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее
5 дней с даты их начала или окончания.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Споры, возникшие между сторонами при заключении, изменении,
расторжении и исполнении контракта, рассматриваются Арбитражным
судом Волгоградской области в установленном порядке.
10. Юридические адреса и банковские реквизиты
Заказчик Поставщик
Адрес почтовый _________________ Адрес почтовый _________________
________________________________ ________________________________
Телефон ________________________ Телефон ________________________
Расчетный счет _________________ Расчетный счет _________________
________________________________ ________________________________
Находится в ____________________ Находится в ____________________
(наим. банка) (наим. банка)
БИК ____________________________ БИК ____________________________
Кор. счет ______________________ Кор. счет ______________________
ИНН ____________________________ ИНН ____________________________
МП МП
Приложение
к муниципальному контракту
на поставку товаров
для муниципальных нужд
от 3 февраля 2006 г. № 283
Приложение № 2
к Постановлению
главы администрации
городского округа -
город Волжский
Волгоградской области
от 3 февраля 2006 г. № 283
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение подрядных работ
"__" ______________ ________ г.
Муниципальное образование - г. Волжский в лице органа местного
самоуправления __________________________________________________,
именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице _______________________,
действующего на основании ____________________, с одной стороны, и
_________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем - Поставщик, в лице ______________________,
действующего на основании _______________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется
выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2
настоящего контракта, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик
обязуется принять в установленном порядке результат выполненных
работ и оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы в соответствии
с условиями конкурса на выполнение работ (протокол конкурса
№ _______ от _________________):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
1.3. Предусмотренные настоящим контрактом работы выполняются в
полном соответствии с ____________________________________________
(технической документацией, ТУ, ГОСТом,
другими документами, согласованными сторонами)
_________________________________________________________________.
1.4. Работа выполняется __________________________________________
(указать, кем выполняются работы - силами
подрядчика либо субподрядчика, из каких
материалов)
_________________________________________________________________.
1.5. Срок выполнения работ:
начало: ___________________________
окончание: _______________________.
2. Сумма контракта и порядок расчетов
2.1. Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего
контракта, определяются в приложении № 1 к настоящему контракту,
являющемся неотъемлемой его частью.
2.2. За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику
денежное вознаграждение в размере: _______________________________
(________________________________________) рублей, в том числе НДС
__________ (__________________) рублей, в порядке, предусмотренном
условиями настоящего контракта.
2.3. Оплата по настоящему контракту производится путем ___________
(форма
оплаты)
_________________________________________________________________.
2.4. Оплата работ производится в течение _____________ дней со дня
подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и
поступления средств на расчетный счет Заказчика.
2.5. Стоимость работ на период действия настоящего контракта _____
_________________________________________________________________.
(согласно условиям проведенного конкурса)
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику для выполнения работ в
течение пяти дней с момента подписания настоящего контракта
необходимую документацию для выполнения работ.
3.2. Заказчик обязуется своевременно оплачивать работу Подрядчика
в соответствии с условиями настоящего контракта.
3.3. Заказчик обязуется подготовить объекты для производства
ремонта: укрыть во избежание порчи мебель, пол, убрать мешающие
работе предметы, отвести место для хранения инструмента и вещей
Подрядчика.
3.4. Подрядчик отвечает за повреждение или порчу находящихся в
ремонтируемых объектах мебели, полов, электропроводки,
электроприборов, санитарно-технического оборудования, стекол и
другого имущества.
3.5. Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные настоящим
контрактом работы в сроки, установленные в п. 1.5 настоящего
контракта.
3.6. При необходимости изменения срока начала и окончания работ
каждая из сторон обязана сообщить об этом другой стороне не
позднее чем за 48 часов до его наступления.
3.7. Подрядчик обязуется произвести на объектах Заказчика своими
силами, инструментами, механизмами, а также материалами ремонтные
работы согласно прилагаемой к контракту смете с соблюдением
действующих технических условий, если иное не установлено
соглашением сторон.
3.8. Подрядчик гарантирует качество работ в течение сроков,
определенных в разделе 6 настоящего контракта, при условии
правильной эксплуатации объектов Заказчиком.
3.9. Подрядчик имеет право сдать результаты выполненных работ
досрочно по соглашению с Заказчиком.
3.10. Заказчик производит расчет с Подрядчиком по факту выполнения
работ или отдельного этапа работ в порядке, установленном в
разделе 2 настоящего контракта.
4. Сдача-приемка выполненных работ
4.1. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе Подрядчика по
исполнению ремонтных работ при их сдаче-приемке, вправе ссылаться
на них только в случаях, если в акте были оговорены указанные
недостатки либо возможность последующего предъявления требований
об их устранении.
4.2. Заказчик, принявший работу Подрядчика без проверки, лишается
права ссылаться на недостатки работы, которые могли и должны были
быть установлены при обычных условиях приемки ремонтных работ по
настоящему контракту (явные недостатки).
4.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от
условий настоящего контракта или иные недостатки, которые не могли
быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки),
в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком,
обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их
обнаружении.
4.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по
поводу недостатков или их причин по требованию любой из сторон
настоящего контракта должна быть назначена экспертиза. Расходы по
проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев,
когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком
условий настоящего контракта или причинной связи между действиями
Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях
расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая
назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между
сторонами контракта, - обе стороны поровну.
4.5. Обязанность организации проведения экспертизы возлагается на
Подрядчика. При основательности претензий Заказчика Подрядчик
обязан своими силами и за свой счет в недельный срок устранить
недоделки и недостатки на объекте работ.
4.6. При уклонении Заказчика от принятия выполненной по настоящему
контракту работы и если такое уклонение повлекло за собой
просрочку Подрядчиком сдачи произведенной по контракту работы,
риск случайной гибели или случайного повреждения результатов
выполненной работы признается перешедшим к Заказчику с момента,
когда сдача-приемка работы по условиям настоящего контракта должна
была состояться.
4.7. Требования, установленные выше, могут быть предъявлены в ходе
выполнения работы или при ее принятии, а если нет возможности
обнаружить недостатки при принятии работы, - в течение
гарантийного срока.
Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном
устранении недостатков в работе по истечении гарантийных сроков,
если в течение установленного срока службы были выявлены
существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного настоящим контрактом, другая сторона вправе
потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф,
пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного настоящим
контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
(штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик
освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.2. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим
контрактом, в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.
5.3. За нарушение установленного в контракте срока выполнения
работ и за нарушение сроков выполнения этапов работ, если они
предусмотрены по контракту, сроков устранения дефектов и
недостатков выполненных работ Заказчик вправе требовать от
Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости работ за
каждый день просрочки.
5.4. При расторжении контракта по любому основанию (если Подрядчик
не приступал к выполнению работ) Подрядчик обязан возвратить
перечисленный аванс (или его часть) на расчетный счет Заказчика в
течение 3 дней со дня получения уведомления о возврате аванса. В
случае несоблюдения указанного срока, а также в случае расторжения
контракта по вине Подрядчика Подрядчик уплачивает неустойку за
пользование чужими денежными средствами в размере учетной ставки
банковского процента на день исполнения денежного обязательства
согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ. Неустойка исчисляется с момента
получения уведомления (в случае расторжения контракта по вине
Подрядчика - с момента поступления авансового платежа на счет
Подрядчика) до полного возврата суммы аванса.
5.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения
обязательств по настоящему контракту или устранения выявленных
нарушений.
6. Гарантийные сроки
6.1. Срок гарантии выполненных работ устанавливается
продолжительностью _________ дней (лет) с момента подписания
сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
6.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся
недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию
объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на
период устранения недостатков. Наличие недостатков и сроки их
устранения фиксируются двухсторонним актом.
Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой
счет.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры по настоящему контракту разрешаются в установленном
законом порядке.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение обязательств по контракту, если
неисполнение будет следствием непреодолимой силы или чрезвычайных
обстоятельств, таких, как стихийные явления природы, забастовки,
военные действия, эпидемии, запретительные меры органов власти и
управления.
8.2. Сторона, для которой наступление форс-мажорных обстоятельств
делает невозможным выполнение обстоятельств по настоящему
контракту, должна письменно уведомить другую сторону о начале,
длительности и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее
5 дней с даты их начала или окончания.
9. Изменение и дополнения контракта
9.1. При исполнении контракта Заказчик вправе в одностороннем
порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ на
__________ процентов такого объема в случае выявления потребности
в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но
связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при
прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ.
При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить
цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных
работ или объему указанной части работ на _______ процентов такой
цены.
10. Срок действия контракта
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями сторон и действует до полного
исполнения обязательств по настоящему контракту каждой из сторон.
10.2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению
сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
Примечание. Неотъемлемой частью настоящего контракта является
приложение № 1: смета с расчетом договорной цены.
11. Юридические адреса и реквизиты сторон
11.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего
банка стороны контракта обязаны в 10-дневный срок уведомить об
этом друг друга.
Заказчик (полное наименование) Подрядчик (полное наименование)
______________________________ _______________________________
Почтовый адрес и индекс ______ Почтовый адрес и индекс _______
Телеграфный адрес ____________ Телеграфный адрес _____________
Факс _________________________ Факс __________________________
Телефон ______________________ Телефон _______________________
ИНН __________________________ ИНН ___________________________
Расчетный счет № _____________ Расчетный счет № ______________
в банке ______________________ в банке _______________________
в г. _________________________ в г. __________________________
Кор. счет № _______ в ________ Кор. счет № ___________________
БИК __________________________ БИК ___________________________
Приложение № 3
к Постановлению
главы администрации
городского округа -
город Волжский
Волгоградской области
от 3 февраля 2006 г. № 283
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение подрядных работ по строительству и реконструкции
"___" ____________ _____ г.
Муниципальное образование - г. Волжский в лице органа местного
самоуправления __________________________________________________,
именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице _______________________,
действующего на основании ____________________, с одной стороны, и
_________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем - Поставщик, в лице ______________________,
действующего на основании _______________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется
выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2
настоящего контракта, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик
обязуется принять в установленном порядке результат выполненных
работ и оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы в соответствии
с условиями конкурса на выполнение работ (протокол конкурса № ____
от __________________):
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
1.3. Предусмотренные настоящим контрактом работы выполняются в
полном соответствии с
__________________________________________________________________
(технической документацией, ТУ, ГОСТом, другими документами,
согласованными сторонами)
_________________________________________________________________.
1.4. Работа выполняется _________________________________________.
(указать, кем выполняются работы - силами
подрядчика либо субподрядчика, из каких
материалов)
1.5. Срок выполнения работ:
начало: ___________________________
окончание: _______________________.
2. Сумма контракта и порядок расчетов
2.1. Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего
контракта, определяются в приложении № 1 к настоящему контракту,
являющемся неотъемлемой его частью.
2.2. За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику
денежное вознаграждение в размере: _______________________________
(________________________________________) рублей, в том числе НДС
__________ (__________________) рублей, в порядке, предусмотренном
условиями настоящего контракта.
2.3. Оплата по настоящему контракту производится путем ___________
(форма
оплаты)
_________________________________________________________________.
2.4. Оплата работ производится в течение _____________ дней со дня
подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и
поступления средств на расчетный счет Заказчика.
2.5. Стоимость работ на период действия настоящего контракта _____
_________________________________________________________________.
(согласно условиям проведенного конкурса)
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику для выполнения работ в
течение пяти дней с момента подписания настоящего контракта
необходимую документацию для выполнения работ.
3.2. Заказчик обязуется своевременно оплачивать работу Подрядчика
в соответствии с условиями настоящего контракта.
3.3. Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные настоящим
контрактом работы в сроки, установленные в п. 1.5 настоящего
контракта.
3.4. При необходимости изменения срока начала и окончания работ
каждая из сторон обязана сообщить об этом другой стороне не
позднее чем за 48 часов до его наступления.
3.5. Подрядчик обязуется произвести на объектах Заказчика своими
силами, инструментами, механизмами, а также материалами
строительные работы согласно прилагаемой к контракту смете с
соблюдением действующих технических условий, если иное не
установлено соглашением сторон.
3.6. Подрядчик гарантирует качество работ в течение сроков,
определенных в разделе 6 настоящего контракта, при условии
правильной эксплуатации объектов Заказчиком.
3.7. Подрядчик имеет право сдать результаты выполненных работ
досрочно по соглашению с Заказчиком.
3.8. Заказчик производит расчет с Подрядчиком по факту выполнения
работ или отдельного этапа работ в порядке, установленном в
разделе 2 настоящего контракта.
4. Сдача-приемка выполненных работ
4.1. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе Подрядчика по
исполнению строительных работ при их сдаче-приемке, вправе
ссылаться на них только в случаях, если в акте были оговорены
указанные недостатки либо возможность последующего предъявления
требований об их устранении.
4.2. Заказчик, принявший работу Подрядчика без проверки, лишается
права ссылаться на недостатки работы, которые могли и должны были
быть установлены при обычных условиях приемки строительных работ
по настоящему контракту (явные недостатки).
4.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от
условий настоящего контракта или иные недостатки, которые не могли
быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки),
в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком,
обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их
обнаружении.
4.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по
поводу недостатков или их причин по требованию любой из сторон
настоящего контракта должна быть назначена экспертиза. Расходы по
проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев,
когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком
условий настоящего контракта или причинной связи между действиями
Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях
расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая
назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между
сторонами контракта, - обе стороны поровну.
4.5. Обязанность организации проведения экспертизы возлагается на
Подрядчика. При основательности претензий Заказчика Подрядчик
обязан своими силами и за свой счет в недельный срок устранить
недоделки и недостатки на объекте работ.
4.6. При уклонении Заказчика от принятия выполненной по настоящему
контракту работы и если такое уклонение повлекло за собой
просрочку Подрядчиком сдачи произведенной по контракту работы,
риск случайной гибели или случайного повреждения результатов
выполненной работы признается перешедшим к Заказчику с момента,
когда сдача-приемка работы по условиям настоящего контракта должна
была состояться.
4.7. Требования, установленные выше, могут быть предъявлены в ходе
выполнения работы или при ее принятии, а если нет возможности
обнаружить недостатки при принятии работы, - в течение
гарантийного срока.
Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном
устранении недостатков в работе по истечении гарантийных сроков,
если в течение установленного срока службы были выявлены
существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного настоящим контрактом, другая сторона вправе
потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф,
пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного настоящим
контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
(штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик
освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.2. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим
контрактом, в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.
5.3. За нарушение установленного в контракте срока выполнения
работ и за нарушение сроков выполнения этапов работ, если они
предусмотрены по контракту, сроков устранения дефектов и
недостатков выполненных работ Заказчик вправе требовать от
Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый
день просрочки.
5.4. При расторжении контракта по любому основанию (если Подрядчик
не приступал к выполнению работ) Подрядчик обязан возвратить
перечисленный аванс (или его часть) на расчетный счет Заказчика в
течение 3 дней со дня получения уведомления о возврате аванса. В
случае несоблюдения указанного срока, а также в случае расторжения
контракта по вине Подрядчика Подрядчик уплачивает неустойку за
пользование чужими денежными средствами в размере учетной ставки
банковского процента на день исполнения денежного обязательства
согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ. Неустойка исчисляется с момента
получения уведомления (в случае расторжения контракта по вине
Подрядчика - с момента поступления авансового платежа на счет
Подрядчика) до полного возврата суммы аванса.
5.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения
обязательств по настоящему контракту или устранения выявленных
нарушений.
6. Гарантийные сроки
6.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в
него инженерных систем, оборудования и материалов устанавливается
продолжительностью ___________ дней (лет) с момента подписания
сторонами акта приемки выполненных работ или с момента ввода в
эксплуатацию объекта или отдельной его очереди.
6.2. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с
проектной документацией и действующими нормами Российской
Федерации, соответствие качества используемых строительных и
отделочных материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для
строительства по проектной документации, строительным нормам и
правилам, а также образцам, одобренным Заказчиком.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся
недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию
объекта (оборудования) до их устранения, то гарантийный срок
продлевается на период устранения недостатков. Наличие недостатков
и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом.
Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой
счет.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры по настоящему контракту разрешаются в установленном
законом порядке.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение обязательств по контракту, если
неисполнение будет следствием непреодолимой силы или чрезвычайных
обстоятельств, таких, как стихийные явления природы, забастовки,
военные действия, эпидемии, запретительные меры органов власти и
управления.
8.2. Сторона, для которой наступление форс-мажорных обстоятельств
делает невозможным выполнение обстоятельств по настоящему
контракту, должна письменно уведомить другую сторону о начале,
длительности и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее
5 дней с даты их начала или окончания.
9. Изменение и дополнения контракта
9.1. При исполнении контракта Заказчик вправе в одностороннем
порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ на
_____ процентов такого объема в случае выявления потребности в
дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но
связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при
прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ.
При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить
цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных
работ или объему указанной части работ на ______ процентов такой
цены.
10. Срок действия контракта
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями сторон и действует до полного
исполнения обязательств по настоящему контракту каждой из сторон.
10.2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению
сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
Примечание. Неотъемлемой частью настоящего контракта является
приложение № 1: смета с расчетом договорной цены.
11. Юридические адреса и реквизиты сторон
11.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего
банка стороны контракта обязаны в 10-дневный срок уведомить об
этом друг друга.
Заказчик (полное наименование) Подрядчик (полное наименование)
______________________________ _______________________________
Почтовый адрес и индекс ______ Почтовый адрес и индекс _______
Телеграфный адрес ____________ Телеграфный адрес _____________
Факс _________________________ Факс __________________________
Телефон ______________________ Телефон _______________________
ИНН __________________________ ИНН ___________________________
Расчетный счет № _____________ Расчетный счет № ______________
в банке ______________________ в банке _______________________
в г. _________________________ в г. __________________________
Кор. счет № _______ в ________ Кор. счет № ___________________
БИК __________________________ БИК ___________________________
